В Оренбургский районный суд обратился житель Оренбургского района с заявлением о взыскании убытков по договору строительного подряда.
    В обоснование своих требований указал, что он заключил договор строительного подряда с одной из строительных компаний г. Оренбурга (далее по тексту - ответчик) для строительства своего дома и внутренней отделки. К установленному в договоре сроку ответчик не выполнил работу, в связи с чем должен выплатить убытки, причиненные истцу и неустойку.
    Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения требований, поскольку сроки нарушены в связи с паводком на территории г. Оренбурга, в связи с чем это не является основанием для выплаты убытков и неустойки.
    Судом установлено, что ответчик перестал строить дом за месяц до паводка. После паводка до настоящего времени к работе не преступил, в связи с чем нарушил требования договора и обязан выплатить причиненные убытки и неустойку за нарушение сроков сдачи дома.
    Решение не вступило в законную силу.